Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Yükleniciye Açılan Davaya Cevap Dilekçesi
X ANADOLU ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE
DOSYA NO:
DAVALI:
VEKİLİ :
DAVALI:
DAVACI :
VEKİLİ :
KONU :Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR
Dava dilekçesini …. tarihinde tebliğ almış olup,yasal süresi içerisinde itirazlarımızı sunmaktayız.Davacının dava dilekçesindeki iddiaları soyut,haksız, ve ispattan uzaktır.
1-X İmalatlarının Yapılması için müvekkil şirket ile davacı şirket arasında tarih ve referans numaralı sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşmenin dördüncü maddesinin birinci bendine göre ”İşin başlangıç tarihi yer teslimi ile başlayacak olup,işin süresi yüz elli (150) takvim günü olarak belirlenmiştir.”
Yine sözleşmenin dördüncü maddesinin üçüncü bendine göre ”Alt Yüklenici İşin tamamını sözleşmede belirtilen sürede veya sözleşmeye göre Yüklenicinin vereceği süre uzatımı sonunda tamamlayamadığı takdirde , beher gecikme günü için X TL ceza kesin gecikme cezası ödeyecektir.Yüklenici,diğer şekillerdeki tahsil hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, gecikme cezalarını Alt Yüklenicinin alacak ve hak edişlerinden keserek tahsil edebilir.Gecikme cezalarının ödenmesi veya Yükleniciye tahsil edilmesi Alt Yükleniciyi İşi sözleşmeye uygun olarak yürüterek tamamlama yükümlülüğünden ve sözleşmede belirtilen diğer yükümlülük ve sorumluluklardan kurtarmaz.”şeklindedir.
Yer teslim tarihi X’dirİşin toplam süresi sözleşmede belirtildiği üzere 150 takvim günüdür.( bayram,tatil,mücbir sebep dahil olmak üzere…)İşin teslim tarihi X’dir.
2-Davacıya öncelikle 12.11.2018 tarihinde ihtarname çekilmiş. Bu ihtarnamede ”İşin teslim tarihine bir ay kaldığını ancak imalatların %55’nin dahi tamamlanmadığını,işin programının gerisinde kaldıklarının” ihtarı yapılmıştır.(
Bu ihtardan sonra davacı işi geciktirmeye devam etmiş bunun üzerine 25.12.2018 tarihinde Tarafımızca, davacıya ikinci bir ihtarname gönderilmiş bu ihtarnamenin içeriğinde ”sözleşmeden doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve süresinde yerine getirmelerinin,aksi halde sözleşme süresi bitim tarihinden,işin eksiksiz teslim edileceği tarihe kadar sözleşmede mevcut,cezai müeyyidelerden sorumlu olacakalarını,işin zamanında teslim edilmemiş olması sebebiyle sözleşmede mevcut akde aykırılık hükümlerinin işletileceğini,doğmuş ve doğacak tüm zararımızın taraflarından tahsil edileceğini kalan işlerin nam-hesabınıza yaptırılacağı,teminatların irat kaydedileceği” ihtarı yapılmıştır.
3-Müvekkil şirketin tüm çabaları,çekilen ihtarnameler sonucunda davacı ,30.01.2019 tarihinde geçici kabul için müvekkili çağırmış,işin geçici kabulü eksiklikler nedeniyle ancak 05.02.2019 tarihinde yapılabilmiştir.Olması gereken Teslim tarihi 06.12.2018’dir.Davacı ise 30.01.2019 tarihinde işi geçici kabule sunmuştur.Bu nedenle 53 günlük gecikme için müvekkil şirket 1.500,00 TL gecikme cezası işletmiş ve toplam 79.500,00 TL gecikme cezası ortaya çıkmıştır.Bu miktar Davacının Hak edişinden kesilmiştir.
4-Davacının, yer teslimi/yerin hazır hale getirilmesi,hak edişlere ilişkin gecikmelere ilişkin iddiaları soyut ve yersizdir.Olaylar yukarıda izah ettiğimiz gibi vuku bulmuştur.Yine davacı,işin teslim alındığını iddia etmektedir.Ancak iş 53 günlük bir gecikme ile geçici kabule sunulmuş,müvekkil şirket haklı olarak,sözleşmenin ilgili maddesine göre gecikme cezası uygulamış,hak edişinden kesmiştir.
5-Davacı- alt yüklenicinin sözleşmeden doğan en temel borcu meydana getireceği işi süresinde teslim etmektir. Ne var ki davacı, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi, haksız yere huzurda görülen iş bu davayı açmıştır.Huzurdaki davada maddi zarara uğrayan ve böylelikle hak kaybına uğrayan asıl taraf ”müvekkilimdir.”İş bu nedenle davanın reddi gerekmektedir.
HUKUKİ DELİLLER: Karşı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımız saklı kalmak kaydıyla
SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle,kanuni hükümler çerçevesinde;
-Haksız ve hukuka aykırı olan DAVANIN REDDİNE
-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla müvekkilim adına arz ve talep ederim.